Schlechtwettertage Bau: Definition, Rechte & Pflichten für Bauherren laut VOB?

In diesem Forum sind Sie: Neubau

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von Schlechtwetterregelungen im VOB-Vertrag. Entscheidend ist, ob eine klare Vereinbarung vorliegt oder ob Unklarheiten bestehen, die zulasten des Verwenders gehen. Die Frage ist, ob ein Zusatz im Vertrag eine zulässige Abänderung der VOB darstellt. Witterungseinflüsse sind bei der Bauzeit zu berücksichtigen.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Schlechtwettertage Bau: Definition, Rechte & Pflichten für Bauherren laut VOB?

Hallo,
Im Moment streiten wir uns mit unserem Bauunternehmer, ob Dachdeckerarbeiten und Elektrorohbau sich durch Schlechtwetter verzögert haben.
In unserem Vertrag (VOBAbk.-Vertrag) steht, dass sich die Ausführungsfristen durch "vom Arbeitsamt anerkannte Schlechtwettertage" nach hinten verschieben.
In älteren Forumsbeitragen steht nun aber, dass es diese Regelung in dieser Form gar nicht mehr gibt.
Damit stellt sich die Frage, was denn nun momentan, bzw. speziell auf unsere Vertragsformulierung hin gilt.
Weiterhin ist fraglich, ob Schlechtwetter immer gleich Schlechtwetter ist, bzw. zu mindestens Innenarbeiten wie Elektrik (siehe oben) auch bei Regen oder Schneelage möglich sind.
Und müssten Schlechtwettertage nach VOB nicht auch dem Bauherrn angezeigt werden?
Vielen Dank für Antworten,
G. R.
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    KI-Analyse (GoogleAI): Schlechtwettertage am Bau: Rechte & Pflichten

    Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten mit Ihrem Bauunternehmer bezüglich der Anrechnung von Schlechtwettertagen haben. Im Rahmen eines VOBAbk.-Vertrags (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sind Schlechtwettertage, die von der Agentur für Arbeit anerkannt wurden, grundsätzlich als Bauzeitverlängerungsgrund anzusehen.

    Wichtig ist: Die Anerkennung von Schlechtwettertagen erfolgt nicht automatisch. Der Bauunternehmer muss die entsprechenden Nachweise erbringen und die Schlechtwettertage bei der Agentur für Arbeit geltend machen. Die Anerkennung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der konkreten Wetterlage (Regen, Schnee, Frost) und deren Auswirkung auf die Ausführung der Bauarbeiten.

    Innenarbeiten vs. Außenarbeiten: Grundsätzlich sind Schlechtwettertage eher bei Außenarbeiten relevant (z.B. Dachdeckerarbeiten). Bei Innenarbeiten (z.B. Elektroinstallation) ist es schwieriger, eine Bauzeitverlängerung aufgrund von Schlechtwetter zu begründen, es sei denn, die Witterung beeinträchtigt auch die Innenarbeiten (z.B. durch eindringendes Wasser).

    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie genau die Formulierung in Ihrem VOB-Vertrag bezüglich Schlechtwettertagen. Fordern Sie vom Bauunternehmer die Nachweise über die Anerkennung der Schlechtwettertage von der Agentur für Arbeit an. Dokumentieren Sie die Wetterbedingungen und deren Auswirkungen auf die Bauarbeiten. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.

    KI-Analyse (DeepSeek): Schlechtwettertage am Bau: Rechte & Pflichten

    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von Schlechtwettertagen im Rahmen eines VOB-Vertrags. Der Bauherr berichtet von Verzögerungen bei Dachdecker- und Elektrorohbauarbeiten und einer vertraglichen Klausel, die auf "vom Arbeitsamt anerkannte Schlechtwettertage" verweist. Diese Formulierung ist tatsächlich veraltet, da die frühere Regelung zu Schlechtwettertagen im Baugewerbe (Schlechtwettergeld) durch das Saison-Kurzarbeitergeld ersetzt wurde. Die vertragliche Bezugnahme auf eine nicht mehr existierende Rechtsgrundlage führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit.

    ❌ Widerspruch: Die Klausel "vom Arbeitsamt anerkannte Schlechtwettertage" ist rechtlich nicht mehr anwendbar. Die Anerkennung durch das Arbeitsamt gibt es in dieser Form nicht mehr. Der Verweis im Vertrag ist daher gegenstandslos, was die Verschiebung von Fristen nicht automatisch unmöglich macht, aber die Beweislast und Definition erschwert.

    ➕ Ergänzung: Nach aktueller VOB/B (insbesondere § 6 Abs. 2 Nr. 1) sind "nicht vorhersehbare, vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Behinderungen" relevant. Dazu zählen auch extreme Witterungsverhältnisse, die die Arbeiten objektiv unmöglich machen. Entscheidend ist nicht die pauschale Anerkennung, sondern die konkrete Unmöglichkeit der Ausführung. Innenarbeiten wie Elektrorohbau sind bei Regen oder Schnee in der Regel möglich, sofern die Bausubstanz (z.B. Dach) dicht ist. Eine Verzögerung hierfür müsste der Unternehmer detailliert nachweisen.

    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Verzögerung pauschal akzeptiert, ohne eine schriftliche Behinderungsanzeige des Unternehmers zu verlangen. Nach VOB/B muss der Auftragnehmer eine Behinderung unverzüglich schriftlich anzeigen (§ 6 Abs. 1 VOB/B). Ohne diese Anzeige kann er sich später nicht auf Schlechtwetter berufen. Der Bauherr sollte daher prüfen, ob solche Anzeigen vorliegen.

    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer umgehend eine detaillierte, tagesgenaue Aufstellung der angeblichen Schlechtwettertage mit Begründung, warum die Arbeiten (insbesondere die Innenarbeiten) nicht möglich waren. Verlangen Sie die Vorlage der Behinderungsanzeigen gemäß § 6 VOB/B. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um die Vertragsklausel rechtssicher auszulegen und Ihre Rechte auf Einhaltung der Bauzeit oder Schadensersatz zu wahren.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
    Die VOB ist ein Regelwerk für Bauverträge, das die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabebedingungen), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, BGBAbk.-Bauvertrag, Werkvertrag
    Schlechtwettertage
    Tage, an denen die Ausführung der Bauarbeiten aufgrund von Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost) unzumutbar oder technisch unmöglich ist. Die Anerkennung erfolgt durch die Agentur für Arbeit.
    Verwandte Begriffe: Bauzeitverlängerung, Bauverzug, Witterungsbedingte Bauunterbrechung
    Bauzeitverlängerung
    Verlängerung der ursprünglich vereinbarten Bauzeit aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen oder Umständen, wie z.B. Schlechtwettertagen.
    Verwandte Begriffe: Bauverzug, Vertragsstrafe, Behinderungsanzeige
    Bauverzug
    Überschreitung der vereinbarten Bauzeit ohne rechtfertigenden Grund.
    Verwandte Begriffe: Bauzeitverlängerung, Vertragsstrafe, Behinderungsanzeige
    Behinderungsanzeige
    Schriftliche Mitteilung des Bauunternehmers an den Bauherrn, dass die Ausführung der Bauarbeiten behindert ist.
    Verwandte Begriffe: Bauzeitverlängerung, Bauverzug, Mängelanzeige
    Werkvertrag
    Ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer zur Herstellung eines Werkes verpflichtet und der Besteller zur Zahlung der vereinbarten Vergütung.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB-Vertrag, BGB-Vertrag
    Agentur für Arbeit
    Eine deutsche Behörde, die unter anderem für die Anerkennung von Schlechtwettertagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Schlechtwettergeld, Kurzarbeit, Arbeitslosengeld

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was genau sind Schlechtwettertage im Sinne der VOB?
      Schlechtwettertage sind Tage, an denen die Ausführung der Bauarbeiten aufgrund von Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost) unzumutbar oder technisch unmöglich ist. Die Anerkennung erfolgt durch die Agentur für Arbeit.
    2. Wie werden Schlechtwettertage nachgewiesen?
      Der Bauunternehmer muss die Schlechtwettertage bei der Agentur für Arbeit geltend machen und entsprechende Nachweise erbringen (z.B. Wetterberichte, Baustellenprotokolle).
    3. Gibt es eine bestimmte Anzahl von Schlechtwettertagen, die üblicherweise anerkannt werden?
      Nein, die Anzahl der anerkannten Schlechtwettertage variiert je nach Region und Witterungsverhältnissen.
    4. Können auch Schlechtwettertage bei Innenarbeiten geltend gemacht werden?
      Grundsätzlich ja, aber es ist schwieriger zu begründen, da Innenarbeiten weniger witterungsabhängig sind. Es muss nachgewiesen werden, dass die Witterung auch die Innenarbeiten beeinträchtigt hat.
    5. Was passiert, wenn der Bauunternehmer die Schlechtwettertage nicht korrekt nachweist?
      In diesem Fall hat der Bauunternehmer keinen Anspruch auf Bauzeitverlängerung.
    6. Welche Rolle spielt der VOB-Vertrag bei Schlechtwettertagen?
      Der VOB-Vertrag regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer im Zusammenhang mit Schlechtwettertagen. Die genaue Formulierung im Vertrag ist entscheidend.
    7. Was kann ich als Bauherr tun, wenn ich Zweifel an der Anrechnung von Schlechtwettertagen habe?
      Dokumentieren Sie die Wetterbedingungen und deren Auswirkungen auf die Bauarbeiten. Fordern Sie vom Bauunternehmer die Nachweise über die Anerkennung der Schlechtwettertage an. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
    8. Verlängert sich die Gewährleistungsfrist durch Schlechtwettertage?
      Nein, die Gewährleistungsfrist verlängert sich in der Regel nicht durch Schlechtwettertage.

    🔗 Verwandte Themen

    • Bauzeitverlängerung bei unvorhergesehenen Ereignissen
      Welche anderen Gründe neben Schlechtwetter können zu einer Bauzeitverlängerung führen?
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn bei Bauverzug
      Was kann der Bauherr tun, wenn der Bauunternehmer in Verzug gerät?
    • Die Bedeutung des VOB-Vertrags für Bauprojekte
      Welche Vorteile bietet ein VOB-Vertrag gegenüber einem BGB-Vertrag?
    • Umgang mit Mängeln am Bau
      Wie sollten Mängel am Bau dokumentiert und geltend gemacht werden?
    • Die Rolle eines Fachanwalts für Baurecht
      Wann ist es ratsam, einen Fachanwalt für Baurecht hinzuzuziehen?

  2. VOB-Vertrag: Schlechtwetterregelung – Auslegung bei Unklarheiten

    es gilt, was vereinbart wurde
    ^Hallo,
    die VOBAbk./B kennt keine Schlechtwettertage. Hier könnte man höchsten über § 6 Behinderung unf Unterbrechung gehen.
    Da hier eine unklare Regelung getroffen wurde, muss diese ausgelegt werden. Die Unklarheiten gehen dabei normalerweise zu Lasten des Verwenders, also desjenigen, der den Vertragstext eingebracht hat.
    Das es bei Dachdeckungsarbeiten zu Behinderungen infolge von Witterung kommen kann, dürfte auch einem Laien einleuchten. Aber auch die Elektriker benötigen eine gewissen Temperatur, da andernfalls die Leitungen zu starr sind und beim verlegen brechen können.
    Mit freundlichen Grüßen

  3. VOB-Vertrag: Schlechtwetter – Zusatzvereinbarung oder Abänderung?

    Es stellt sich eigentlich nur die Frage, ob ...
    Es stellt sich eigentlich nur die Frage, ob der Zusatz im Vertrag reingemauschelt wurde, oder eine zulässige Abänderung der VOBAbk. darstellt.
    Wenn zweiteres dann wären es nach § 1; Art und Umfang der Leistung, Satz 2. ; b. "Besonderen Vertragsbedingungen". Dieses wäre legitim.
    Im § 6 heißt es im Übrigen:
    (2) Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung.
    Außergewöhnlich lange Schlechtwetterzeiten oder unübliche Witterungseinflüsse zu Jahreszeiten wo nicht mit gerechnet werden muss, würden die Bauzeit somit verlängern.
    Nur was ist heute schon außergewöhnlich.
    Ich halte daher den § 6-2 für unglücklich.
    Zwingt der doch manche Firma bei ungünstigen Witterungen zur Arbeit, was auch nicht ohne Folgen für den AGAbk. sein muss.
    Hier stehen zwar wiederum andere anerkannten Regeln der Technik entgegen, aber trotzdem.
    Ansonsten sehen Sie es wie Volker schreibt.
    Ich glaube kaum, dass Sie glücklich werden, wenn der Dachdecker vom Dach fällt und der Elt. die Leitungen nicht ordentlich gelegt bekommt.
    Ersatzweise, stellen Sie sich mal für 8 Stunden nach draußen.
    Hände aber bitte nicht in die Manteltasche 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Schlechtwettertage Bau: VOBAbk.-Vertrag, Rechte & Pflichten

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von Schlechtwetterregelungen im VOB-Vertrag. Entscheidend ist, ob eine klare Vereinbarung vorliegt oder ob Unklarheiten bestehen, die zulasten des Verwenders gehen. Die Frage ist, ob ein Zusatz im Vertrag eine zulässige Abänderung der VOB darstellt. Witterungseinflüsse sind bei der Bauzeit zu berücksichtigen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VOB-Vertrag: Schlechtwetterregelung – Auslegung bei Unklarheiten kennt die VOB/B keine expliziten Schlechtwettertage. Stattdessen könnte § 6 (Behinderung und Unterbrechung) relevant sein. Unklare Regelungen werden in der Regel zulasten des Verwenders ausgelegt.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB-Vertrag: Schlechtwetter – Zusatzvereinbarung oder Abänderung? thematisiert, ob der Zusatz im Vertrag eine zulässige Abänderung der VOB darstellt. In diesem Fall wären die "Besonderen Vertragsbedingungen" nach § 1 maßgeblich. Witterungseinflüsse sind gemäß § 6 Absatz 2 bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten ihren VOB-Vertrag sorgfältig auf Klauseln zu Schlechtwettertagen prüfen. Bei Unklarheiten sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die eigenen Rechte und Pflichten zu klären. Die Berücksichtigung von Witterungseinflüssen bei der Bauzeitplanung ist essenziell, um Bauverzug zu vermeiden.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlechtwettertage, Bauvertrag, VOB, Bauzeitverlängerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bauvertrag Fertigstellung: Welche Ansprüche bei Verzug durch Sturm & Schlechtwetter?
  3. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  4. BAU-Forum - Neubau - Bauvertrag: Verzögerte Fertigstellung – Welche Rechte habe ich als Käufer (Hessen)?
  5. BAU-Forum - Neubau - Bauzeitüberschreitung: Was tun bei Verzögerung? Rechte, Kosten & Sondervereinbarungen
  6. BAU-Forum - Neubau - Bauverzug: Was tun bei Bauzeitüberschreitung? Rechte, Fristen & Entschädigung
  7. BAU-Forum - Neubau - Bauverzögerung durch Bauträger: Rechte, Fristen & Schadensersatz bei verspätetem Baubeginn?
  8. BAU-Forum - Neubau - 14685: Schlechtwettertage Bau: Definition, Rechte & Pflichten für Bauherren laut VOB?
  9. BAU-Forum - Neubau - Porenbetonhaus: 4 Monate Bauzeit realistisch? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Neubau - Konventionalstrafe durch Generalunternehmer: Verzug, Sonderleistungen & Schlechtwetter – Was tun?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlechtwettertage, Bauvertrag, VOB, Bauzeitverlängerung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlechtwettertage, Bauvertrag, VOB, Bauzeitverlängerung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Schlechtwettertage Bau: Definition, Rechte & Pflichten für Bauherren laut VOB?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schlechtwettertage am Bau: Rechte & Pflichten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schlechtwettertage, Bauvertrag, VOB, Bauzeitverlängerung, Bauverzug, Bauherrenrechte, Schlechtwetter, Bauarbeiten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼