VOB/B § 6 Nr. 2: Anwendbarkeit bei Lieferproblemen des Subunternehmer-Lieferanten?
BAU-Forum: Neubau

VOB/B § 6 Nr. 2: Anwendbarkeit bei Lieferproblemen des Subunternehmer-Lieferanten?

Foto von Helmuth Plecker

§ 6 Nr. 2 Abs. 1 c VOBAbk./B auch anwendbar bei Ausführung eines schlüsselfertigen Objektes, wenn der Lieferant des Subunternehmers (Bauunternehmer) Lieferprobleme hat, weil der Hersteller von Baumaterialien einen Produktionfehler hatte und somit die nächste Charge erst in 6 Wochen nachproduziert werden kann? Ist das ein vom AN (in diesem Falle der Bauunternehmer und der Generalübernehmer) unabwendbarer Umstand. Die Materialien wurden rechtzeitig vom Bauunternehmer bestellt.
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Frage zur Anwendbarkeit von § 6 Nr. 2 Abs. 1 c VOBAbk./B wie folgt:

    Grundsätzlich ist § 6 Nr. 2 VOB/B anwendbar, wenn die Ausführung des Bauvorhabens durch Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten hat, behindert wird. Lieferprobleme eines Subunternehmer-Lieferanten können unter Umständen als ein solcher Umstand gewertet werden, insbesondere wenn der Bauunternehmer (Generalübernehmer) nachweisen kann, dass die Materialbeschaffung trotz sorgfältiger Auswahl des Subunternehmers und dessen Lieferanten nicht beeinflussbar war.

    Entscheidend ist, ob der Bauunternehmer die Lieferprobleme des Subunternehmer-Lieferanten hätte vorhersehen oder vermeiden können. War der Produktionsfehler des Herstellers von Baumaterialien nicht vorhersehbar und hat der Bauunternehmer alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um die Materialbeschaffung sicherzustellen, kann eine Behinderung im Sinne von § 6 Nr. 2 VOB/B vorliegen.

    Ich empfehle, die konkreten Umstände des Einzelfalls (z.B. Auswahl des Subunternehmers, Kenntnis über mögliche Lieferengpässe, alternative Beschaffungsmöglichkeiten) detailliert zu dokumentieren, um im Streitfall den Anspruch auf Bauzeitverlängerung und ggf. Schadensersatz geltend machen zu können.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sachverhalt von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen, um die Erfolgsaussichten einer Geltendmachung von Ansprüchen zu bewerten.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    VOB/B
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (Teil B) ist ein Regelwerk, das die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen enthält. Sie wird häufig in Bauverträgen vereinbart und regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, BGBAbk.-Bauvertrag, Leistungsbeschreibung
    § 6 VOB/B
    § 6 VOB/B regelt die Behinderung und Unterbrechung der Ausführung. Er legt fest, welche Rechte und Pflichten Auftraggeber und Auftragnehmer in solchen Fällen haben.
    Verwandte Begriffe: Bauzeitverlängerung, Schadensersatz, Behinderungsanzeige
    Subunternehmer
    Ein Subunternehmer ist ein Unternehmen, das von einem Hauptunternehmer (z.B. Generalübernehmer) mit der Ausführung von Teilleistungen eines Bauvorhabens beauftragt wird.
    Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Nachunternehmer, Bauhandwerker
    Generalübernehmer
    Ein Generalübernehmer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Erstellung eines Bauwerks, einschließlich Planung und Ausführung. Er beauftragt in der Regel Subunternehmer für die einzelnen Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauherr, Projektentwickler
    Bauzeitverlängerung
    Eine Bauzeitverlängerung ist die Verlängerung der ursprünglich vereinbarten Bauzeit aufgrund von Behinderungen oder anderen Umständen, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.
    Verwandte Begriffe: Behinderung, Leistungsstörung, Nachtrag
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für einen Schaden, der durch eine Pflichtverletzung entstanden ist. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise bei Bauzeitverzögerungen oder Mängeln gefordert werden.
    Verwandte Begriffe: Mängelansprüche, Gewährleistung, Verzugsschaden
    Lieferprobleme
    Lieferprobleme bezeichnen Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterialien oder anderen für die Bauausführung notwendigen Gütern. Sie können zu Bauzeitverzögerungen und Mehrkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Lieferengpässe, Materialbeschaffung, Bauablaufstörung

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet § 6 Nr. 2 VOB/B?
      § 6 Nr. 2 VOB/B regelt die Folgen von Behinderungen der Bauausführung, die vom Auftraggeber zu vertreten sind. In diesem Fall hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine angemessene Verlängerung der Ausführungsfristen und ggf. auf Schadensersatz.
    2. Wann liegt eine Behinderung im Sinne von § 6 Nr. 2 VOB/B vor?
      Eine Behinderung liegt vor, wenn die planmäßige Ausführung des Bauvorhabens durch Umstände verzögert wird, die nicht dem Risikobereich des Auftragnehmers zuzuordnen sind. Dies kann beispielsweise durch fehlende Vorleistungen des Auftraggebers, geänderte Anordnungen oder eben auch durch unvorhersehbare Lieferprobleme verursacht werden.
    3. Welche Pflichten hat der Bauunternehmer bei Lieferproblemen?
      Der Bauunternehmer hat die Pflicht, die Lieferprobleme unverzüglich dem Auftraggeber anzuzeigen und alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Auswirkungen der Lieferverzögerung zu minimieren. Dazu gehört beispielsweise die Prüfung alternativer Beschaffungsmöglichkeiten.
    4. Kann der Bauunternehmer Schadensersatz verlangen?
      Wenn die Behinderung vom Auftraggeber zu vertreten ist und dem Bauunternehmer dadurch ein Schaden entstanden ist (z.B. durch zusätzliche Kosten oder entgangenen Gewinn), kann der Bauunternehmer Schadensersatz verlangen. Der Schaden muss jedoch konkret nachgewiesen werden.
    5. Was ist ein Generalübernehmer?
      Ein Generalübernehmer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Erstellung eines Bauwerks, einschließlich Planung und Ausführung. Er beauftragt in der Regel Subunternehmer für die einzelnen Gewerke.
    6. Was ist ein Subunternehmer?
      Ein Subunternehmer ist ein Unternehmen, das von einem Hauptunternehmer (z.B. Generalübernehmer) mit der Ausführung von Teilleistungen eines Bauvorhabens beauftragt wird.
    7. Was bedeutet "schlüsselfertiges Objekt"?
      Ein schlüsselfertiges Objekt ist ein Bauwerk, das nach Fertigstellung sofort bezugsfertig ist. Der Bauunternehmer übernimmt in diesem Fall die gesamte Bauleistung bis zur Übergabe des fertigen Objekts.
    8. Welche Rolle spielt die VOB/B?
      Die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B) sind Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Sie werden häufig in Bauverträgen vereinbart und regeln die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer.

    🔗 Verwandte Themen

    • Behinderungsanzeige nach VOB/B
      Form und Inhalt einer korrekten Behinderungsanzeige gemäß VOB/B.
    • Ansprüche bei Bauzeitverlängerung
      Welche Ansprüche können bei einer Bauzeitverlängerung geltend gemacht werden?
    • Subunternehmerhaftung im Baurecht
      Die Haftung des Subunternehmers gegenüber dem Hauptunternehmer und dem Bauherrn.
    • Materialbeschaffung und Risikoverteilung
      Wer trägt das Risiko bei Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung?
    • Nachträge im Bauvertrag
      Wie werden zusätzliche Leistungen oder Änderungen im Bauvertrag abgerechnet?

  2. Lieferprobleme Klinker: Vertragsstrafe bei Bauzeitverzögerung?

    gab es nicht mal sowas mit Klinkern
    ... hier vor ein paar Monaten.. meine mich dunkel erinnern zu können. Klinkerhersteller hatte eine Charge fehlgebrannt = > konnte nicht liefern => Haus wird zu spät fertig => BH will Kohle sehen/mindern wegen nicht eingehaltener garantierter Bauzeit => Bauträger oder Generalunternehmer wollte aus Vertragsstrafe raus, da nicht seine Schuld ... oder war das in einem anderen Forum? Einfach mal den blauen Suchknopf drücken ...

  3. VOB/B: Lieferantenverschulden – Schadensersatzansprüche prüfen!

    es gab da mal was, aber ...
    Hallo,
    ich weiß auch, dass es da mal was gab (Urteil), habe es aber nicht zur Hand und nur noch wage in Erinnerung.
    Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass das Verschulden des Lieferanten dem Unternehmer anzurechnen ist. Dann wäre er Schadensersatzpflichtigt und könnte den Schaden bei seinem Lieferanten geltend machen.
    Ob dies der/die Richter aber genauso sehen?
    Am besten auf Kulanz einigen und ohne Richter, Anwälte u.ä. auskommen. Meistens übernimmt der Lieferant sogar einen Teil der Kosten "freiwillig".
    Mit freundlichen Grüßen
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    VOB/B § 6 Nr. 2: Lieferprobleme und Bauzeitverlängerung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von § 6 Nr. 2 VOBAbk./B bei Lieferproblemen eines Subunternehmer-Lieferanten. Es wird erörtert, ob dies als unabwendbarer Umstand gilt und welche Auswirkungen dies auf Bauzeitverlängerung und Schadensersatzansprüche hat. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, wem das Verschulden des Lieferanten anzurechnen ist.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lieferprobleme Klinker: Vertragsstrafe bei Bauzeitverzögerung? wird ein ähnlicher Fall mit einem Klinkerhersteller und möglichen Vertragsstrafen bei Bauzeitverzögerung erwähnt. Dies unterstreicht die Relevanz der Thematik im Baurecht.

    ✅ Zusatzinfo: Es wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass das Verschulden des Lieferanten dem Unternehmer anzurechnen ist, was Schadensersatzpflichten auslösen könnte. Der Beitrag VOB/B: Lieferantenverschulden – Schadensersatzansprüche prüfen! rät, die Schadensersatzansprüche gegenüber dem Lieferanten zu prüfen.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Kulanzlösung zu suchen und die Rechtslage bezüglich der Anrechenbarkeit des Lieferantenverschuldens zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die eigenen Ansprüche im Rahmen des Bauvertrags (VOB/B) zu sichern.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VOB, Lieferprobleme, Subunternehmer, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VOB, Lieferprobleme, Subunternehmer, Bauvertrag" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "VOB, Lieferprobleme, Subunternehmer, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VOB, Lieferprobleme, Subunternehmer, Bauvertrag" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VOB, Lieferprobleme, Subunternehmer, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: VOB/B § 6 Nr. 2: Anwendbarkeit bei Lieferproblemen des Subunternehmer-Lieferanten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: VOB/B § 6 Nr. 2 bei Lieferproblemen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: VOB/B, § 6 Nr. 2, Lieferprobleme, Subunternehmer, Bauvertrag, Bauzeitverlängerung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼